民事诉讼法律咨询

不属于民事案件受理范围的有哪些
一、集资纠纷案件，包括、企事业单位内部为生产、经营、建房而向职工集资引发的纠纷案件以及未经依法批准向社会不特定对象进行的乱集资活动而引发的纠纷案件。
二、以“买卖”形式进行的非法活动而引起的纠纷案件。
三、因行政管理方面的决定、体制变动而引起的房地产纠纷案件。
四、因企业改制或者企业效益不好等原因出现的企业整体拖欠职工工资而引发的纠纷案件以及因劳动制度改革而出现的职工下岗纠纷案件。
五、及其所属主管部门进行企业国有资产调整、计划划转过程中的纠纷案件;因企业改制过程中违反议定原则或者因企业改制而引起的职工安置纠纷案件等。
六、村民因土地补偿费、安置补助费问题与农村集体经济组织发生的纠纷案件，但是直接支付给个人，未经集体经济组织安排发生的纠纷案除外。
七、部门对土地所有权(使用权)争议作出处理决定生效后一方当事人不履行，另一当事人以民事侵权诉讼的案件。
公司表决程序法律规定
     原告以公***二十二条*二款、*七十四条*二款规定事由，向提起诉讼时，**过公**规定期限的，不予受理。法律依据：《关于<适用*共和国公**>若干问题的规定（一）》*三条：“原告以公***二十二条*二款、*七十四条*二款规定事由，向提起诉讼时，**过公**规定期限的，不予受理。”《*共和国公**》（2013年修订版）*二十二条*二款：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求撤销。”*七十四条*二款：“自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向提起诉讼。”

*三人撤销之诉制度
*三人提起撤销之诉的条件
由于*三人撤销之诉涉及生效判决、裁定、调解书的效力，如果完全放任，对生效判决、裁定、调解书的和法律关系的稳定冲击很大。根据《解释》*292条规定，*三人提起撤销之诉必须要符合以下条件。一是原告必须是原审中的*三人。二是*三人未参加原审系因不能归责于其本人的事由。《民事诉讼法》*56条*3款规定的不能归责于本人的事由是指，没有被列为生效判决、裁定、调解书当事人，其无过错或者无明显过错的情形：
1.不知道诉讼而未参加，即*三人不知道原审诉讼存在；
2.申请参加未获准许，即*三人虽然知道原审诉讼存在，申请参加诉讼但不允许；
3.知道诉讼但因客观原因无法参加，即*三人虽知道原审诉讼存在，但*三人根本参加不了，也不可能委托他人参加；
4.其它不能归责于本人的事由未参加诉讼。
总之，*三人不能参加原审诉讼责任完全不在他自己。
三是发生法律效力的判决、裁定、调解书存在错误。*三人认为发生效力的判决、裁定、调解书存在错误即可，是否存在错误需经审理后才能作出判断。
四是发生法律效力的判决、裁定、调解书的错误损害*三人的。这里所说损害*三人是指判决、裁定、调解书的主文存在错误，损害了*三人的利益。如果判决、裁定、调解书在说理部分或者事实认定部分错误，虽然可能损害*三人的利益，但这一部分没有既判力，*三人不能提起撤销之诉。

关于建设工程施工合同纠纷案件的审理
（一）关于合同效力问题
要依法维护通过招投标所签订的中标合同的法律效力。当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应认定无效。对于约定无效后的工程价款结算，应依据建设工程施工合同**解释的相关规定处理。
（二）关于工程价款问题
招标人和中标人另行签订改变工期、工程价款、工程项目性质等影响中标结果实质性内容的协议，导致合同双方当事人就实质性内容享有的义务发生较大变化的，应认定为变更中标合同实质性内容。
（三）关于承包人停（窝）工损失的赔偿问题
因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，隐蔽工程在隐蔽之前，承包人已通知发包人检查，发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建，发包人应当赔偿因此给承包人造成的停（窝）工损失，包括停（窝）工人员人工费、机械设备窝工费和因窝工造成设备租赁费用等停（窝）工损失。
（四）关于不履行协作义务的责任问题
发包人不履行告知变更后的施工方案、施工技术交底、完善施工条件等协作义务，致使承包人停（窝）工，以至难以完成工程项目建设的，承包人催告在合理期限内履行，发包人逾期仍不履行的，视违约情节，可以依据合同法*二百五十九条、*二百八十三条规定裁判顺延工期，并有权要求赔偿停（窝）工损失。
承包人不履行配合工程档案备案、开具等协作义务的，视违约情节，可以依据合同法*六十条、百零七条规定，判令承包人限期履行、赔偿损失等。

土地所有权和使用权争议法律规定
     土地所有权和使用权争议，由当事人协商解决；协商不成的，由处理。当事人提起民事诉讼的，不予受理。
    法律依据：《*共和国土地管理法》*十六条：“土地所有权和使用权争议，由当事人协商解决；协商不成的，由处理。单位之间的争议，由县级以上处理；个人之间、个人与单位之间的争议，由乡级或者县级以上处理。当事人对有关的处理决定不服的，可以自接到处理决定通知之日起三十日内，向起诉。在土地所有权和使用权争议解决前，任何一方不得改变土地利用现状。”
        集体经济组织成员因未实际取得土地承包经营权提起民事诉讼的,应当告知其向有关行政主管部门申请解决，不予受理。
法律依据：《院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》条*二款：“集体经济组织成员因未实际取得土地承包经营权提起民事诉讼的，应当告知其向有关行政主管部门申请解决。”
民事纠纷与行政拘留的不同
       民事纠纷指的是不构成犯罪的民间纠纷行为。行政拘留是一种违反行安处罚法的一种处罚方式。民事诉讼中并不会有作为刑罚的民事拘留出现，但是如果有阻碍民事诉讼进程的情形时，会出现以**诉讼程序顺利进行为目的而采用的**拘留。这是一种针对妨害诉讼进程行为人所采取的惩罚性措施，比如拒不执行裁判的行为，冲击法庭情节严重的行为等等。
       民事纠纷有四种解决途径：和解、调解（诉讼外调解）、仲裁、诉讼。需要明确的是此处的调解是指诉讼外的调解而不是调解，而的调解属于诉讼途径。仲裁与诉讼的效力具高的效力，其作出结果后可以申请强制执行。但是仲裁有限制的，其有一个前提是必须达成书面协议，且适用范围较窄，仲裁只能解决财产纠纷案件，而诉讼可以解决人身关系、财产关系案件。仲裁有专门的仲裁会主持进行，而诉讼依然是在的主持下进行。
     向提起诉讼是解决民事纠纷的重要途径，受理当事人起诉后，会向双方发出传票，通知双方出庭审理民事纠纷，审理结束会对案件进行判决