潍坊民事纠纷和经济纠纷 案件律师

打官司请律师的好处是什么
1、律师是通过国家**取得法律职业的国家法律工作者，委托律师替自己打官司，可以弥补自己法律知识不足的弱点。
2、律师有到查阅案卷材料，了解案情。
3、律师参加诉讼，可以持律师事务所的介绍信，委托人的授权委托书向有关单位和个人进行访问、调查收集与案件有关的证据材料。
4、律师可以在法庭上代表委托人陈述案件的事实和理由，围绕诉讼主张进行举证、质证，律师可以根据代理案件的需要，申请证据保全、财产保全、延期审理、申请新的证人到庭等;在法庭辩论阶段，律师将运用娴熟的法律知识结合案件查明的事实进行法庭辩论，认真维护委托人的合法权益。
5、律师参与诉讼，发现案件走向有偏离法律程序时，律师可以及时提出纠正意见，审判程序的合法是**委托人合法权益的前提和基础。
6、律师可以进行案外和解。
关于建设工程施工合同纠纷案件的审理
（一）关于合同效力问题
要依法维护通过招投标所签订的中标合同的法律效力。当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应认定无效。对于约定无效后的工程价款结算，应依据建设工程施工合同**解释的相关规定处理。
（二）关于工程价款问题
招标人和中标人另行签订改变工期、工程价款、工程项目性质等影响中标结果实质性内容的协议，导致合同双方当事人就实质性内容享有的义务发生较大变化的，应认定为变更中标合同实质性内容。
（三）关于承包人停（窝）工损失的赔偿问题
因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，隐蔽工程在隐蔽之前，承包人已通知发包人检查，发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建，发包人应当赔偿因此给承包人造成的停（窝）工损失，包括停（窝）工人员人工费、机械设备窝工费和因窝工造成设备租赁费用等停（窝）工损失。
（四）关于不履行协作义务的责任问题
发包人不履行告知变更后的施工方案、施工技术交底、完善施工条件等协作义务，致使承包人停（窝）工，以至难以完成工程项目建设的，承包人催告在合理期限内履行，发包人逾期仍不履行的，视违约情节，可以依据合同法*二百五十九条、*二百八十三条规定裁判顺延工期，并有权要求赔偿停（窝）工损失。
承包人不履行配合工程档案备案、开具等协作义务的，视违约情节，可以依据合同法*六十条、百零七条规定，判令承包人限期履行、赔偿损失等。

关于管辖的问题
《解释》*41条*1款规定，依照《民事诉讼法》*37条*2款规定管辖的，应当作出裁定。*2款规定，对报请上级管辖的案件，下级应当中止审理。管辖裁定作出前，下级对案件作出判决、裁定的，上级应当在裁定管辖的同时，一并撤销下级的判决、裁定。
*2款规定是这一条的重点。出现了管辖争议后，在报请上级管辖期间，下级都要中止案件审理。后由上级的管辖继续审理，其他应当将相关材料移送到管辖。但是在**实践中，上级的裁定还没有做出，有的下级就行裁判。关于如何处理先作出的判决、裁定的问题争议很大。有人认为，应当由上级发函要求先作出判决、裁定的通过审判监督程序进行自我纠错。如果下级不愿意自我纠错，有人主张这种情况下还是应当由上级发函要求其纠错，有人认为应当由上级直接裁定撤销先作出的判决、裁定。
后经审委会经讨论一致决定，如果在上级作出管辖的裁定前，下级先作了判决、裁定，就由上级在管辖的裁定中一并撤销该判决、裁定。从征求意见的情况看，其他部门也赞同这一观点。
关于上级将应由其管辖的案件交下级审理的问题
《解释》*42条对哪些案件上级可以交下级审理作了规定。根据《民事诉讼法》*38条规定，上级可以将自己管辖的案件交由下级审理，即通常所说的“上交下”问题。经研究，《解释》规定三类案件可以交由下级审理。
类案件是破产程序中有关债务人的诉讼案件。在审理破产案件时，会涉及到大量债务的案件。此类案件数量多，标的额可能不大，如果全部交由受理破产案件的审理，会严重影响诉讼效率。所以，这类案件可以交由下级审理。第二类案件是人数众多，上级不方便审理的案件。第三类案件是确定的其他类型的案件。这是兜底条款，但其他类型案件必须经经研究决定后，才可以“上交下”。本条规定这三类案件可以交由下级审理，但是上级在决定将具体个案交下级审理之前，必须履行报批手续。

涉及招商引资优惠政策规定
       涉及招商引资优惠政策引发的纠纷，不属于受理民事案件的范围。
适用依据：《公报》案例裁判观点:
      根据《合同法》*2条的规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事义务关系的协议。法人响应号召，以向书面请示报告并经审批同意的形式介入**建设，在不通知法人参加的情况下单方就法人介入**建设而享有的优惠政策作出决定，法人只能按照决定执行的，法人与之间并非民法意义上的平等主体关系，双方亦没有就此形成民事合同关系。因此发生纠纷的，尽管双方之间的纠纷具有一定的民事因素，亦不属于受理民事案件的范围。

无偿代驾纠纷
      无偿代驾车辆所有人与代驾人之间为义务帮工关系——驾驶人为了车辆所有人利益无偿代驾交通肇事的，因所有人对车辆具有运行支配和运行利益，故应承担赔偿责任。
　　案情简介：2011年，张某饮酒，请朋友郭某代驾时发生交通事故致梁某受伤，认定郭某全责。
　　认为：本案中，从运行支配来看，虽然车辆饮酒，但其并非对车辆运行无支配力，车辆运行目的亦受车辆所有人指示；从运行利益来看，驾驶人驾驶车辆目的并非为其个人利益，而是送车辆所有人回家，车辆所有人享有运行利益。驾驶人处于朋友情分帮忙，不计取报酬，符合《关于审理人身损害赔偿案件若干问题的解释》*13条规定的义务帮工的性质，张某作为被帮工人，其系代驾活动的受益人，理应承担赔偿责任。
民事诉讼程序是什么？
       民事诉讼程序，主要是**和案件当事人在其他诉讼参与人的配合下为解决案件而分阶段又相连贯地顺次进行的全部活动。民事审理程序，是审理案件适用的程序，可以分为一审程序、二审程序和审判监督程序（再审）。审理程序是审理过程，诉讼程序是当事人起诉至开始直到案件处理结束。根据《民事诉讼法》的规定，适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结。有情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月;还需要延长的，报请上级批准。适用简易程序审理的，应当在立案之日起三个月内审结。
http://han3412.cn.b2b168.com
欢迎来到山东元鼎律师事务所网站， 具体地址是山东省青岛崂山区同安路886号荣柏财富中心A座十楼，联系人是段贵成。 主要经营山东元鼎律师事务所业务范围涉及建筑与房地产、*海商与知识产权等多方面的法律服务。公司拥有专业团队服务提供各行各业法律咨询。本公司为综合性法律服务机构，业务范围涉及民商事、刑事、金融、房地产、知识产权、涉外、*海商、行政诉讼、企业法律顾问等多方面的法律服务。本所设有城阳分所，李沧分部，西海岸分所。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 你有什么需要？我们都可以帮你一一解决！我们公司主要的特色服务是：山东元鼎律师事务所,商事合同,建筑与房地产,刑事辩护,借贷纠纷,人身损害,离婚继承,*海商与知识产权等，“诚信”是我们立足之本，“创新”是我们生存之源，“便捷”是我们努力的方向，用户的满意是我们较大的收益、用户的信赖是我们较大的成果。